Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Aktualizacja: 12 lipca 2026
Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
Odpowiedź z cytowanymi przepisami i sygnaturami orzeczeń, bez zakładania konta.
Częste pytania:
Wyroki i postanowienia, w których sąd powołał ten przepis.
Fragment uzasadnienia
… w zakresie, w jakim zostało ono rozszerzone pismem złożonym do akt sprawy w dniu 19 grudnia 2014r., uwzględniając podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia, na zasadzie art. 646 kc przewidującego dwuletni termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło, biegnący od dnia oddania dzieła, co miało miejsce najpóźniej w dniu 22 października 2011r., w dacie wystawienia faktury przez pozwaną. Wskazał nadto Sąd Rejonowy, iż…
Fragment uzasadnienia
… Ostatecznie umowa ta uległa modyfikacji i przyłącze zewnętrzne wykonał sam pozwany, zaś powód zakupił jedynie kocioł gazowy i dokonał jego podłączenia w budynku. Zgodnie z art. 646 kc roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Przyjęte zostało, że prace w tym zakresie…
Streszczenie
Sąd uznał, że po skutecznym odstąpieniu od umowy przez pozwanego oraz po potrąceniu wzajemnych wierzytelności roszczenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie. Powód nie wykazał też pozostałej części żądania, dlatego powództwo oddalono w całości. Orzeczenie jest istotne dla sporów o rozliczenie umów o dzieło i skutki kar umownych oraz…
Fragment uzasadnienia
… 16). Sam jednak fakt uznania długu nie mógł doprowadzić per se do nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia jak wskazał powód w piśmie z dnia 4 listopada 2013 roku. W myśl art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Przy tym należy wskazać, że ww. dwuletni termin…
Wyświetlone orzeczenia: 4
PrawMi zestawi linię orzeczniczą do art. 646: co sądy przyjmują zgodnie, a w czym się różnią.
Podsumuj orzecznictwoArt. 646 Kodeksu cywilnego określa termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło. Zgodnie z tym przepisem, wszelkie roszczenia związane z wykonaniem dzieła ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat. Termin ten rozpoczyna bieg od dnia oddania dzieła zamawiającemu. Jeżeli jednak dzieło nie zostało oddane, to termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym zgodnie z umową dzieło miało zostać oddane. Przepis ten wprowadza jednoznaczną regułę czasową, mającą na celu ochronę wykonawcy oraz zamawiającego poprzez ustalenie wyraźnego terminu, po którym roszczenia przestają być wykonalne.
Przepis ten stosuje się w sytuacji, gdy strony zawarły umowę o dzieło, czyli umowę zobowiązującą wykonawcę do stworzenia określonego utworu, np. budowlanego, artystycznego lub innego konkretnego rezultatu pracy. Przedawnienie roszczeń oznacza, że po upływie wskazanego terminu nie można już skutecznie dochodzić wykonania świadczenia ani odszkodowania związanego z wadami dzieła czy innymi naruszeniami umowy. Warto zauważyć, że termin ten jest ściśle powiązany z momentem oddania dzieła, co odróżnia go od terminów przedawnienia w innych rodzajach umów, gdzie liczy się moment zapłaty lub innego zdarzenia.
Przykładem zastosowania art. 646 KC jest sytuacja, gdy wykonawca remontuje mieszkanie na podstawie umowy o dzieło i oddaje je zrealizowane zamawiającemu 1 stycznia 2022 roku. Jeśli zamawiający zauważy wady w wykonaniu dzieła i chce złożyć roszczenie, musi uczynić to do 1 stycznia 2024 roku. Jeżeli natomiast dzieło nie zostało oddane, a umowa przewidywała, że ma być oddane 1 maja 2022 roku, termin przedawnienia zaczyna biec właśnie od tej daty, nawet jeśli wykonawca fizycznie dzieła nie przekazał.
Często spotykanym błędem jest mylenie terminu przedawnienia z terminem gwarancji lub rękojmi za wady, które są innymi instytucjami prawnymi. Ponadto, niektórzy wykonawcy lub zamawiający mogą błędnie uważać, że przedawnienie można przerwać dowolnym działaniem, tymczasem skuteczne przerwanie musi spełnić określone warunki prawne. Ważne jest również, aby pamiętać, że niedochodzenie roszczenia po upływie terminu przedawnienia nie likwiduje samego uprawnienia, lecz jedynie pozbawia możliwości jego skutecznego egzekwowania. W sprawach indywidualnych zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, gdyż szczegółowe okoliczności mogą wpływać na bieg terminu przedawnienia.
To wyjaśnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W sprawach indywidualnych skonsultuj się z profesjonalnym prawnikiem.
Termin przedawnienia rozpoczyna się od dnia oddania dzieła lub, jeśli dzieło nie zostało oddane, od dnia, w którym miało być oddane zgodnie z umową.
Roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się po upływie dwóch lat od dnia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.
Przedawnienie oznacza, że roszczenia nie mogą być skutecznie dochodzone przed sądem, ale nie powoduje automatycznego wygaśnięcia obowiązku zapłaty.
Termin przedawnienia rozpocznie bieg od dnia, w którym zgodnie z umową dzieło miało być oddane, nawet jeśli fizyczne oddanie nie nastąpiło.
Tak, biegu terminu przedawnienia można przerwać, ale wymaga to podjęcia określonych działań przewidzianych prawem, np. zgłoszenia roszczenia drugiej stronie.
Powiadomimy Cię, gdy pojawią się nowe orzeczenia lub nowelizacje.
Odpowiedź z powołaniem przepisów i sygnatur orzeczeń, każdą pozycję sprawdzisz w źródle.
Zapytaj o art. 646